一、超出工程合同期限如何罚款
承包人未按建设合同约定的期限完成施工的,构成合同违约,合同有约定时,按约定赔偿。没有约定的,实际实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;
但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
二、工期顺延如何认定
在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。
这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:
(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;
(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,如有证据证明向发包人出函,要求确认工期延顺的;
(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。
通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,签订工程建设合同后,承包人未能在规定期限内完成工程施工的,构成合同违约,承包人要承担违约责任。
有约定的,按合同约定赔偿,没有约定的,按实际造成损失赔偿。
网站地图
更多#建设工程纠纷相关法律知识
1.9w 浏览文章装修工程合同逾期怎么处理
1.6w 浏览文章施工造成遇害怎么赔偿,地面施工侵权责任如何分配
1.2w 浏览文章工程分包是否属于合同转让吗,建设工程合同有哪些
2.3w 浏览文章合同如何约定工程监理服务期限
1.9w 浏览文章装修工程合同是承揽合同吗
2.4w 浏览文章建筑施工合同专用条款中不按期支付工程进度款的违约责任如何约定
2.0w 浏览文章承包合同是有名合同吗,建筑
工程承包合同违约责任
2.1w 浏览文章总承包工程包括什么,工程承包
合同纠纷要怎么处理
2.2w 浏览文章建筑合同履行日期是工期吗合同,合同有效期的时间
1.6w 浏览文章合同工程完工时间怎么确定
1.9w 浏览文章公司能否与个人签订建筑合同,工程挂靠行为表现
2.2w 浏览文章工程合同几年后起诉生效
1.8w 浏览文章建设工程停工几年需要解除合同
2.2w 浏览文章打建筑合同官司要多久,怎样打建筑工程无合同官司
2.2w 浏览文章一份正式的工程合同包括哪些内容,工期顺延如何认定
1.7w 浏览文章因施工损坏公司设备怎么赔偿,施工侵权的类型
3.2w 浏览文章建筑工程中标后多长时间签合同
1.6w 浏览文章工程合同盖错章了怎么处理,建设工程合同无效的情形
2.6w 浏览文章施工劳务承包合同交印花税吗
2.4w 浏览文章工程超过工期是否违约责任
更多#施工合同纠纷相关
咨询责任认定书复核三日期限遇到节假日顺延吗?
334次阅读图文员工三期劳动合同到期如何顺延根据相关规定,当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。当事人双方无需续订劳动合同,而是依照法律规定延长。
2023-12-16958次阅读文章工期顺延如何认定
2023.05.151725次阅读咨询劳动合同期限可以自动顺延吗,自动顺延的情形有哪些?
397次阅读图文劳动合同期满如何顺延当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。在合同到期前的一个月左右时间内,如果双方没有表达结束合同的意思,那么按合同约定,顺延若干时间。除开法定顺延的情形,劳动合同到期最好重新签订来顺延。
2023-12-051432次阅读文章工期顺延如何认定
2023.05.141775次阅读咨询3.承包商因什么原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延?
319次阅读图文工期顺延要怎么确认承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。
2023-12-151407次阅读文章工期顺延要如何认定
2023.05.231723次阅读咨询询问一下那个关于那个期限顺延 和 延期审理
440次阅读加载更多更多
施工合同纠纷最新文章
工程合同纠纷在哪里起诉?
1524次阅读2023.12.31民法典建筑公司内部承包合同是有没有效的
1799次阅读2023.12.29建筑分公司能否单独对外签合同
1376次阅读2023.12.29施工合同无效的情形是怎样的
1134次阅读2023.12.28施工合同纠纷诉讼以哪些为履行地
1972次阅读2023.12.28遇到施工合同纠纷问题?本站专业律师 处理更可靠
快速咨询
律师权威解答查看更多欲提起上诉,现我方不服,一审判决我方承担30%,索赔金额8万多?
2024-01-06 10:36:30网友提问工人无有签定合同做了几年的工程做完工作了,但是无收到钱怎么办了?
2024-01-06 03:13:40网友提问课程贷款合同怎么取消?
2024-01-05 22:52:36网友提问我想问一下是不是他们在付款的时候给多少都行,合同上有这条,节点钱付款不得超过已完成工程量的百分之三十?
2024-01-05 14:32:54网友提问建筑工人自己买什么险种比较好?
2024-01-05 06:49:31网友提问谁来承担责任,工人起诉,工人拿不到工程款,之后去
签订合同?
2024-01-04 22:26:32网友提问房产公司退税的钱,施工单位享有优先受偿权吗?
2024-01-04 21:24:52网友提问施工单位没有开工令擅自开工,违背建设工程什么条例?
2024-01-04 21:23:12网友提问工程合同内需发包方支付工程款后再支付专业分包款项的约定是否合法?
2024-01-04 17:26:05网友提问建设水泥厂的诉求有没有法律合同依据?
2024-01-04 14:30:27网友提问